Všeobecné obchodné podmienky
a reklamačný poriadok
spoločnosti KON-Truss s.r.o.
pre dodávku a montáž drevených konštrukcii a doplnkového tovaru
platné a účinné od 1.1.2020
Článok I
Všeobecné ustanovenia
- Spoločnosť KON-Truss s.r.o., so sídlom: Z. Kodálya 769/29, 924 01 Galanta, IČO: 44 471 734,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 22925/T, DIČ:
2022713704, IČ DPH: SK2022713704, konanie: Mgr. Ronald Kontár, konateľ (ďalej len ako
„Zhotoviteľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KON-Truss s.r.o.
pre dodávku a montáž drevených konštrukcií a doplnkového tovaru (ďalej len ako „VOP“). - Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a tretími osobami ako
Objednávateľmi ( ďalej len „Objednávateľ“ ), týkajúce sa poskytovania dodávky a montáže
drevených konštrukcií a doplnkového tovaru zo strany Zhotoviteľa na nehnuteľnosti podľa
požiadavky Objednávateľa, ktorá je špecifikovaná v cenovej ponuke ako i samotnej Zmluve
o Dielo uzatváranej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, na účely ktorej tieto VOP boli
vydávané. - VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorý
vyslovil s ich obsahom svoj bezvýhradný súhlas, ktorý potvrdil podpísaním Zmluvy a bol
s nimi oboznámený pred uzatvorením zmluvy, pričom boli Objednávateľovi odovzdané
s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením Zmluvy alebo sa s nimi oboznámil
prostredníctvom webovej stránky Zhotoviteľa www.kon-truss.sk , kde sú tieto VOP
zverejnené. - VOP, ktoré zaväzujú obe zmluvné strany bezvýhradne boli vypracované v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, a to
najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„Obchodný zákonník“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“).
Článok II
Všeobecné ustanovenia - Zhotoviteľ je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá
dodávkou a montážou drevených konštrukcii a doplnkových služieb a tovarov. - Objednávateľ je odberateľom drevených konštrukcií alebo doplnkových služieb a tovarov od
Zhotoviteľa. - Zmluvné strany – Zhotoviteľ a Objednávateľ.
- Zmluvou o Dielo alebo Zmluvou sa rozumie obojstranný písomný právny úkon podpísaný
medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorá obsahuje všetky základné zákonné náležitosti
zmluvného záväzku zmluvných strán a ktoré nie sú uvedené v týchto VOP, ktoré zmluvný
vzťah medzi zmluvnými stranami vymedzujú podrobnejšie. - Dielom je drevená konštrukcia tvorená väzníkovým dielcami zloženými z drevených trámov
a styčných patentom chránených plechov značky WOLF, ktoré sa spoločne spájajú lisovaním
a súčasne aj doplnkový tovar, ktorým sú drevené dielce, trámy, dosky v dohodnutom
množstve a tvare. - Cenová ponuka je záväzná cena, za ktorú ponúka Zhotoviteľ dodávku a montáž Diela pre
Objednávateľa podľa jeho požiadaviek. - Staveniskom je parcela označená číselným označením a katastrálnym územím, na ktorom sa
nachádza stavba na ktorej sa dielo vykonáva a na miesto ktoré sa dodáva. - Účelom zmluvy je realizácia diela bez vád v súlade s požiadavkami Objednávateľa
premietnutými do projektovej dokumentácie zahŕňajúcej technické a statické riešenia diela,
ktorá bola vypracovaná projektantom Zhotoviteľa za cenu podľa cenovej ponuky
vypracovanej Zhotoviteľom a akceptovanej Objednávateľom. - Dôvernými informáciami sa na účely tejto zmluvy rozumejú informácie, skutočnosti,
obchodné tajomstvo, know-how, informácie a údaje uvedene v Zmluve o dielo, jej dodatkoch
a prílohách, alebo informácie o ktorých zmluvné strany dozvedeli v súvislosti so Zmluvou
o dielo, a to najmä s ich formou, korporačnou agendou, zmluvnou agendou, účtovníctvom,
spôsobom, podnikom, podnikateľskou činnosťou, zamestnancami, poradcami, obchodnými
partnermi, zakladateľmi, členmi, združenými právnickými a fyzickými osobami a iné
informácie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.
Článok III
Predmet Zmluvy o dielo - Predmetom Zmluvy o Dielo je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo pre
Objednávateľa a na strane druhej záväzok Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť zaň
Zhotoviteľovi dohodnutú cenu s podrobnosťami podľa ustanovení Zmluvy o Dielo. - Dielo sa realizuje na mieste a na stavbe nehnuteľnosti, ktoré sú určené Zmluvou o Dielo.
- Dielo je zhotovené na základe projektovej dokumentácie, ktorú Zhotoviteľ odovzdá
Objednávateľovi úhrade dohodnutej celkovej ceny Diela uvedenej v Zmluve o Dielo. - Všetky veci súvisiace so zhotovením Diela zabezpečuje Zhotoviteľ a sú súčasťou dohodnutej
ceny Diela v zmysle vypracovanej cenovej ponuky. - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre realizáciu Diela potrebný počet kvalifikovaných a
odborne spôsobilých pracovníkov na dosiahnutie účelu zmluvy a včasného dokončenia
a odovzdania Diela.
Článok IV.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody - Vlastníkom Diela je Zhotoviteľ, a to až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi
a súčasnej celkovej úhrady ceny Diela dohodnutej v Zmluve o Dielo. - Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci od okamihu prebratia
staveniska podľa až do odovzdania Diela podľa uzatvorenej Zmluvy. - Zhotoviteľ nenesie nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci v čase jej montáže v prípade,
že na stavenisku pracujú aj iné osoby, ako osoby Zhotoviteľa.
Článok V.
Termín zhotovenia Diela - Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to Objednávateľa a Zhotoviteľa, prípadne
Zhotoviteľom povereného zástupcu je termínom montáže drevenej väzníkovej konštrukcie
termín určený podľa Zmluvy, pričom jeho dodržanie zo strany Zhotoviteľa je podmienené:
a) získaním originálneho vyhotovenia Zmluvy o Dielo podpísanej Objednávateľom a zároveň
b) pripísania zálohovej platby na bankový účet Zhotoviteľa, alebo v hotovosti vo výške
dohodnutej v Zmluve. - Na základe dohody zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo v zmysle Zmluvy
v lehote 30 dni odo dňa prevzatia staveniska. - Zmena termínu montáže je možná a to v prípade splnenia predpokladov ( okolností
vylučujúcich zodpovednosť za nedodržanie termínov ) uvádzaných v bode 4 tohoto článku
alebo v prípade nezabezpečenia stavebnej pripravenosti stavby zo strany objednávateľa pre
montáž drevenej väzníkovej konštrukcie na termín dohodnutý v Zmluve o Dielo, kedy sa
Zhotoviteľ spoločne s Objednávateľom dohodnú na novom termíne so zohľadnením
aktuálneho vyťaženia projekčných a výrobných kapacít zhotoviteľa, ktorý rovnako ako pri
predchádzajúcom bode nepresiahne lehotu 30 dní odo dňa prevzatia staveniska
a nehnuteľnosti pripravenej na zhotovenie Diela. - Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za nedodržanie termínov podľa
predchádzajúceho bodu VOP sa považuje najmä:
a) pokles vonkajšej teploty pod hranicu, pod ktorú technické normy alebo technologické
postupy neumožňujú vykonávať Dielo, alebo
b) vznik klimatických javov, ktoré znemožňujú vykonávať Dielo podľa technologických
postupov, alebo
c) objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatnej hodnoty, ktoré si
podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje vykonanie výskumu na stavenisku, alebo
d) zastavenie alebo prerušenie vykonávania Diela na základe rozhodnutia alebo iného
opatrenia organu verejnej moci, ak k vydaniu takéhoto rozhodnutia alebo opatrenia nedošlo v
dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, alebo
e) neposkytnutie potrebnej súčinnosti Objednávateľom Zhotoviteľovi. - V prípadoch podľa predchádzajúcich dvoch bodov sa predĺži doba na zhotovenie Diela o
dobu trvania ktorejkoľvek z prekážok uvedených v predchádzajúcich dvoch bodoch. - Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie Diela na základe písomného pokynu
Objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho pokynu
Objednávateľa vo vykonávaní Diela opäť pokračovať. Lehota na vykonanie Diela sa v takom
prípade predlžuje o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ podľa pokynu Objednávateľa vykonávanie
Diela prerušil.
Článok VI
Cena za Dielo a platobné podmienky - Zmluvné strany sa dohodli na cene diela ako i na zálohe na cenu diela vo výške vymedzenej
v Zmluve o Dielo. - Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty a má zákonnú
možnosť preniesť daňovú povinnosť spojenú so zaplatení DPH na zmluvného partnera
Zmluva o Dielo určuje, či k takejto dohode medzi Objednávateľom ako i Zhotoviteľom došlo
v prípade, že aj Objednávateľ je platcom DPH. - Splatnosť ceny Diela ako i dohodnutej zálohy na cenu diela je určená Zmluvou o Dielo.
- Záloha na cenu diela ako i cena Diela sa vyúčtovávajú Objednávateľovi na základe faktúr,
ktorú sú zasielané na adresu elektronickej schránky Objednávateľa uvedenej v záhlaví
Zmluvy. Každá faktúra vystavená Zhotoviteľom je odpísaná certifikovaným elektronickým
podpisom Zhotoviteľa. Úhradou zálohy na cenu diela dochádza k akceptácii diela a jeho ceny
ako celku podľa predchádzajúcej zasielanej cenovej ponuky, čím dochádza k uzatvoreniu
samotnej zmluvy o dielo ( bez potreby jej podpísania v samostatnej písomnej podobe ) vrátane
akceptácie týchto všeobecných zmluvný podmienok, ktorými sa takto uzatvorená zmluva
riadi. - Záloha na cenu Diela a cena Diela sú uhradené v momente, kedy boli pripísané finančné
prostriedky na účet Zhotoviteľa. - V prípade porušenie povinnosti uhradiť zálohu na cenu Diela alebo cenu za Dielo ako celok
Objednávateľom v dohodnutej lehote splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od tejto
zmluvy. - V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sú si Zmluvne strany povinné vrátiť všetko, čo si
navzájom plnili, pričom Zhotoviteľ je oprávnený demontovať do momentu odstúpenia
namontovane drevene väzníkové konštrukcie na stavbe Objednávateľa, nakoľko Dielo ako aj
jeho časti sú vlastníctvom Zhotoviteľa až do riadnej úhrady ceny za Dielo podľa tejto zmluvy. - Za týmto účelom udeľuje Objednávateľ Zhotoviteľovi svojim podpisom na Zmluve o Dielo
neodvolateľný súhlas s prístupom na stavenisko a na vykonanie všetkých úkonov potrebných
na demontáž a odvoz Diela, resp. jeho časti zo staveniska.
Článok VII
Miesto Vykonávania Diela - Miestom vykonávania Diela je stavenisko, ktoré sa nachádza na pozemku určeného v Zmluve
pod konkrétnym parcelným číslom a katastrálnym územím. (ďalej len „stavenisko“). - Objednávateľ je okrem iného povinný:
a) odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v lehote najmenej 30 dní pred realizáciou diela a
zmluvy v stave umožňujúcom vykonanie Diela,
b) pri odovzdaní staveniska umožniť Zhotoviteľovi pripojenie sa na miesto pre odber
elektrickej energie,
c) zabezpečiť rovný stužujúci železobetónový veniec príslušnej kvality, zhotovený podľa
projektovej dokumentácie a statického posudku pre daný faktor prostredia, z typového
betónu v predpísanom zložení a požadovanej triedy pevnosti,
d) pri montáži so žeriavom zabezpečiť bezkáblový pracovný priestor,
e) zabezpečiť Zhotoviteľovi po celu dobu vykonávania Diela prístup na stavenisko.
Článok VIII
Vykonávanie diela - Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle lehôt dohodnutých v Zmluve a bez vád
v zmysle projektovej dokumentácie a za cenu v zmysle záväznej cenovej ponuky, ktorá bola
premietnutá do Zmluvy, avšak nie skôr než došlo k úhrade zálohy na cenu diela. - Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na
nevhodnú povahu prevzatých veci a podkladov od Objednávateľa alebo pokynov daných mu
Objednávateľom k vykonávaniu Diela. - Ak nevhodné veci alebo pokyny bránia riadnemu vykonaniu Diela, je Zhotoviteľ povinný bez
zbytočného odkladu od ich zistenia, vykonávanie Diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do
doby výmeny veci alebo zmien pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia
Objednávateľa, že trvá na vykonávaní Diela s použitím odovzdaných veci a daných pokynov
v prípade ktorom je Zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo požadovať od
Objednávateľa prehlásenie, že vzhľadom na tieto skutočnosti preberá na seba zodpovednosť
za vady ako i škody, ktoré v tejto súvislosti vzniknú u Objednávateľa. - Po dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje lehota dohodnutá na
vykonanie Diela. - Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dni od ich zistenia,
okrem iného aj záznamom v preberacom a odovzdávajúcom protokole pri odovzdaní
staveniska, oznámiť Objednávateľovi prekážky, resp. nesplnenie povinnosti odovzdať
stavenisko v stave spôsobilom na realizáciu Diela, ktoré znemožňuje vykonanie Diela
dohodnutým spôsobom. Do doby odstránenia týchto nedostatkov je Zhotoviteľ povinný
prerušiť vykonávanie Diela. Po dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie Diela prerušiť, sa
predlžuje lehota stanovená na vykonanie Diela. - Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní diela s náležitou odbornou starostlivosťou.
- Pokiaľ počas vykonávania Diela zmluvne strany zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, vrátane
zmien oproti projektovej dokumentácii v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom
a materiálovom riešení, oznámi to Zhotoviteľ Objednávateľovi formou písomného oznámenia
spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu Diela, ako aj s predpokladaným dopadom
zmeny Diela na dohodnutú cenu za vykonanie Diela. Potreba naviac prác oznámená
Zhotoviteľom na základe požiadavky alebo potrieb Objednávateľa bude zapísaná do
stavebného denníka, pokiaľ sa tento vedie, inak bude potvrdená písomne medzi zmluvnými
stranami. - Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi potrebu naviac prác a výšku požadovaného
zvýšenia zmluvnej ceny za Dielo bez zbytočného odkladu. - Akékoľvek naviac prace musia byť riadne písomne schválené Objednávateľom. Zhotoviteľ
môže vykonať naviac prace písomne schválené Objednávateľom, iba na základe oboma
zmluvnými stranami podpísaného dodatku k Zmluve. - Do doby uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve, resp. schválenia naviac prác
Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný prerušiť vykonávanie Diela. - Po dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie Diela prerušiť z dôvodov podľa bodu 7 tohto
článku, sa predlžuje lehota stanovená na vykonanie Diela. - Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť
na
zhotovenie Diela podľa tejto zmluvy.
Článok IX.
Odovzdanie diela - Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo podľa Zmluvy.
- Zhotoviteľ splní predmet Zmluvy riadnym vyhotovením a odovzdaním Diela ako celku
Objednávateľovi bez vád a nedorobkov o čom bude spísaný preberací protokol. - Dielo ako celok sa považuje za riadne odovzdane v deň dodania resp. po dvoch dňoch od
ukončenia montáže Zhotoviteľom, pokiaľ Objednávateľ nevznesie v tejto lehote žiadne
písomné dôvodné námietky voči dodávke, resp. montáži. - O odovzdaní a prevzatí Diela ako celku Objednávateľom, spíšu zmluvné strany
odovzdávajúci a preberajúci protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán, v ktorom zmluvné strany uvedú vykonaný rozsah Diela, ako aj pripadne
vady a nedorobky už vykonaného Diela. - Dielo sa považuje za riadne a včas odovzdané, ak boli vytknuté vady a nedorobky uvedené v
odovzdávajúcom a preberacom protokole alebo v podaných dôvodných námietkach
Zhotoviteľom odstránené, o čom zmluvné strany spíšu zápis o odstránení vytknutých vád a
nedorobkov. - V prípade, že Objednávateľ:
a) odmietne bezdôvodne prevziať Dielo
b) sa nedostaví bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenia na vopred
dohodnutý termín odovzdania a prevzatia Diela,
považuje sa Dielo ( aj bez podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu ) za
odovzdané Zhotoviteľom a Objednávateľom prevzaté:
a) dňom bezdôvodného odopretia prevzatia Diela, alebo
b) nedostavením sa bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenie na vopred
dohodnutý termín odovzdania a prevzatia Diela. - Dňom dodania Diela sa pre účtovno-daňové účely zmluvných strán považuje deň odovzdania
a prevzatia Diela. t.j. Deň dodávky resp. tretí deň od ukončenia montáže Diela.
Článok X.
Reklamačný poriadok – Zodpovednosť za vady a záručná doba - Reklamačný poriadok je platný pre všetky Zmluvy, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné
záručné podmienky. - Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa záruku len na dielo alebo časť diela a na
montáž diela alebo časti diela, ktoré vykazuje vady, ktoré nevznikli z dôvodov na strane
objednávateľa a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry alebo faktúr vystavených
zhotoviteľom na úhradu celkovej resp. čiastočnej ceny diela alebo časti diela v zmysle
Zmluvy. - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok Zmluvy, technického
a statického riešenia – projektovej dokumentácie, príslušných technických noriem a všeobecne
záväzných právnych predpisov a technologických postupov a že počas záručnej doby bude
mať Dielo všetky vlastnosti predpokladaných Zmluvou a projektovou dokumentáciou. - Dielo má vady, ak nezodpovedá účelu sledovanému zmluvou a je v rozpore s projektovou
dokumentáciou, na základe ktorej došlo k jeho vykonaniu. - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania.
- Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase uvedenom v predchádzajúcej vete, ak
boli spôsobene porušením jeho povinnosti. - Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť Diela v zmysle Zmluvy, a to odo dňa odovzdania a
prevzatia Diela. - Objednávateľ je povinný reklamovať vady diela alebo časti diela, montáže diela alebo časti
diela u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne, a to formou doporučenej zásielky
s podrobným popisom ako i fotografickou dokumentáciou vady. Najneskôr je oprávnený
Objednávateľ podať reklamáciu do uplynutia záručnej doby, inak objednávateľovi zaniká
právo voči zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady diela alebo časti diela. - Zhotoviteľ rozhodne o opodstatnenosti reklamácie diela alebo časti diela, montáže diela alebo
časti diela do 10 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu diela alebo časti diela, vykonanej
montáže diela alebo časti diela, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácie vybaví ihneď; vybavenie reklamácie však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. - Zhotoviteľ vydá objednávateľovi pri uplatnení reklamácie diela alebo časti diela doklad o
vykonaní reklamácie diela alebo časti diela, o vykonaní reklamácie montáže diela alebo časti
diela, v ktorom budú presne označené objednávateľom reklamované vady diela alebo časti
diela, reklamované vady montáže diela alebo časti diela a čas uplatnenia reklamácie
objednávateľom. - V prípade, že je predmetom reklamácie vada odstrániteľná, je zhotoviteľ povinný vadu
bezplatne odstrániť. 2. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu,
aby mohlo byť dielo alebo časť diela riadne užívaná ako bez vady, zhotoviteľ vybaví
reklamáciu:
a) výmenou diela alebo časti diela za dielo alebo časť diela funkčne rovnakých alebo lepších
technických parametrov
b) vystavením dobropisu na vadné dielo alebo vadnú časť diela - Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo alebo časť diela
mohla riadne užívať ako dielo alebo časť diela bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie
zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie
sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád objednávateľ nemôže dielo alebo časť diela
riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu diela
alebo časti diela podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela. - Zhotoviteľ je povinný vydať o spôsobe vybavenia reklamácie písomný doklad, a to najneskôr
do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Takýmto písomným dokladom je kópia
reklamačného protokolu, na ktorom bude vyznačený spôsob akým bola reklamácia vybavená. - Všetky právom uplatnené vady v rámci záručnej doby budú zo strany zhotoviteľa odstránené
bezplatne. - Za neoprávnenú reklamáciu diela alebo časti diela, montáže diela alebo časti diela je
zhotoviteľ oprávnený si účtovať náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou
reklamáciou objednávateľa. - Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie
reklamácie, resp. odstránenia reklamovaných vád, najmä zhotoviteľovi umožniť prístup k
reklamovanému dielu alebo časti diela, poskytnúť mu pripojenie na elektrickú energiu a vodu
a poskytnúť mu informácie o vzniknutej vade. - V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti je objednávateľ povinný znášať
všetky náklady, ktoré v dôsledku tejto skutočnosti zhotoviteľovi vzniknú, najmä však náklady
spojené s opätovným vycestovaním zhotoviteľa do miesta, kde sa reklamované dielo alebo
časti diela nachádzajú. - Nárok na uplatnenie záruky u zhotoviteľa objednávateľom zaniká v prípade, ak bola vada
spôsobená z dôvodov na strane objednávateľa, a to najmä:
a) mechanickým poškodením diela alebo časti diela Objednávateľom alebo inou treťou
osobou; b) poškodením diela alebo časti diela pri preprave vlastným dopravným
prostriedkom alebo treťou osobou poverenou objednávateľom;
c) používaním diela alebo časti diela v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu a podmienkam, v ktorých je
možné dielo alebo časti diela použiť,
d) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o dielo alebo časť
diela,
e) poškodením diela alebo časti diela nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s
podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami
alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
f) neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) nekvalitným pripravením podkladov pre montáž diela alebo časti diela alebo
nevhodnosťou pokynov objednávateľa alebo nevhodnosťou materiálov veci, na ktorej bola
vykonaná montáž diela alebo časti diela, ak na takúto nevhodnosť zhotoviteľ vopred
objednávateľa upozornil a zhotoviteľ túto nevhodnosť mohol zistiť,
h) neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou
alebo iným zásahom vyššej moci, - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ak tieto boli spôsobene použitím materiálov určených
na vykonanie Diela Objednávateľom, ak na nevhodnosť týchto materiálov Zhotoviteľ
Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. Uvedené sa primerane vzťahuje
aj na pokyny Objednávateľa pri vykonávaní Diela. - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela v prípade, ak Objednávateľ a ním poverene osoby
pokračovali v prácach súvisiacich s predmetom zmluvy na stavbe pred riadnym odovzdaním
a prevzatím Diela Zmluvnými stranami. V takomto prípade nie je Zhotoviteľ povinný uznať
reklamácie podané Objednávateľom. - V prípade, že komínové teleso bude vyhotovené na mieste stavby až po výrobnej projekcii,
dodaní a ukončení montáže drevenej väzníkovej konštrukcie krovu a nie je vopred presne
dané, či už projektovou dokumentáciou, alebo jej zmenou, zakreslenou pri zameraní stavby
zástupcom Zhotoviteľa, kde sa bude komínové teleso reálne nachádzať, Objednávateľ nesie
zodpovednosť za správnosť následného osadenia komínového telesa tak, aby toto osadenie
vyhovovalo príslušným normám pre osadenie komínového telesa a v žiadnom prípade
nezasahovalo do už zhotovenej väzníkovej konštrukcie. Pokiaľ nastane stav, že zmenou
osadenia komínového telesa dôjde k jeho zásahu do väzníkovej konštrukcie krovu, nebude
tento fakt považovaní za reklamáciu drevenej väzníkovej konštrukcie krovu a ani jej montáže.
Článok XI.
Sankcie - Pokiaľ porušením povinnosti niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmareniu zamýšľaného
účelu Zmluvy, zmluvná strana ktorá zmarenie zamýšľaného účelu zavinila, je povinná druhej
zmluvnej strane zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z celkovej ceny za Dielo. Týmto nie
je dotknutý nárok na náhradu škody. - Nárok na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho bodu trvá aj po zániku tejto zmluvy.
- V prípade oneskorenia úhrady odmeny Zhotoviteľa za celkovú cenu diela, má Zhotoviteľ
právo na zmluvnú pokutu, a to vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s úhradou ceny diela
Zhotoviteľovi. Touto povinnosťou nie je dotknutý nárok na náhradu škody. - V prípade nedodržania požadovaného termínu riadneho vyhotovenia Diela podľa tejto
zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z ceny Diela za každý deň omeškania. - Na základe dohody zmluvných strán sa považuje zmluva za podstatne porušenú v zmysle
ustanovenia § 345 ods. 1 Obchodného zákonníka a v prípadoch, ktoré tieto VOP považujú za
podstatné porušenie Zmluvy. - V prípade porušení ďalších ustanovení tejto zmluvy, ktoré zmluva výslovne nekvalifikuje ako
podstatné porušenie tejto zmluvy, vzniká oprávnenej zmluvnej strane nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 100 EUR (slovom sto eur), a to za každé jedno porušenie, pokiaľ tato zmluva
neurčuje inak. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Článok XII.
Zánik Zmluvy - Táto zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) jednostranným odstúpením od zmluvy podľa tejto zmluvy alebo príslušných právnych
predpisov,
c) dňom vyhlásenia konkurzu na majetok Objednávateľa, pričom o právnej skutočnosti
vyhlásenia konkurzu na majetok Objednávateľa je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa
písomne informovať,
d) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Objednávateľa pre nedostatok
majetku rozhodnutím súdu,
e) rozhodnutím sudu o zrušení obchodnej spoločnosti Objednávateľa,
f) rozhodnutím orgánu spoločnosti alebo iného orgánu o vstupe Objednávateľa do likvidácie.
Článok XIII.
Doručovanie - Písomnosti a informácie týkajúce sa nárokov a záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré
vyplývajú z tejto zmluvy sa budú doručovať osobne alebo poštou, pokiaľ v zmluve alebo vo
VOP nie je uvedené inak. - Doručenie písomnosti osobne je adresát povinný písomne potvrdiť čitateľným uvedením
svojho mena, dátumom doručenia a podpisom. - Poštou doručuje odosielateľ písomnosti adresátovi na adresu uvedenú v Zmluve alebo
oznámenú podľa nasledujúcich ustanovení týchto VOP vo forme doporučenej zásielky; - Ak nie je možne doručiť adresátovi písomnosť na Zhotoviteľovi známu adresu Objednávateľa,
povinnosť adresáta je splnená v deň, keď mu ju doručovateľská spoločnosť vrátila ako
nedoručené bez ohľadu na dôvod, pre ktorý nedošlo k doručeniu. - Rovnako platí prezumpcia doručenia podľa predchádzajúceho bodu, ak adresát odmietne
prevziať písomnosť. - Ak je povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť splnená podľa predchádzajúcich dvoch
bodov, účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. - Ak sa zmení adresa niektorej zo zmluvných strán alebo iné kontaktné údaje uvedene v
zmluve, je táto zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane oznámiť v písomnej forme
nové kontaktné údaje bez zbytočného odkladu po momente, kedy k zmene došlo.
Článok XIV.
Spoločné a záverečné ustanovenia - Vzťahy medzi Zmluvnými stranami neupravené Zmluvou alebo VOP sa spravujú
príslušnými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej
republiky, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom. - Pokiaľ došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo v zmysle tretej vety čl. IV bodu 4 týchto VOP sú
chýbajúce údaje, ktoré by vyplynuli zo samostatnej zmluvy o dielo uzatvorenej so všetkými
potrebnými špecifikáciami podrobností o diele a jeho dodaní ako napr. miesto dodania, čas
dodania a pod., sa riadia údajmi zo vzájomnej komunikácie zmluvných strán, a to najmä pri
zaslaní objednávky objednávateľom zhotoviteľovi ako i pri vypracovaní cenovej ponuky
zhotoviteľom pre objednávateľa. - Zmluvne strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť na dosiahnutie predmetu a
účelu tejto zmluvy a na realizáciu krokov a úkonov potrebných k splneniu povinnosti podľa
tejto zmluvy. - V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné,
neúčinné alebo nevymáhateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení
VOP. Namiesto neplatných, neúčinných a nevymáhateľných ustanovení sa použije úprava,
ktorá sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu VOP. - Ak si ktorákoľvek zmluvná strana neuplatní ktorékoľvek svoje oprávnenie podľa tejto zmluvy
alebo VOP, alebo ak si opomenie vyžiadať plnenie vyplývajúce z ktoréhokoľvek ustanovenia
tejto zmluvy alebo VOP od druhej zmluvnej strany, nebude sa to interpretovať ako súčasné
alebo budúce zrieknutie sa práva z tejto zmluvy, ani to nebude mať vplyv na schopnosť, či
spôsobilosť zmluvnej strany následne uplatňovať akékoľvek práva z tejto zmluvy. - VOP nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na internetovej stránke: www.kon-truss.sk ,
ktorý je totožný s dňom ich vydania, a to 1.2.2020. - Za účelom realizácie Zmluvy o Dielo bude Zhotoviteľ spracúvať nevyhnutne potrebné osobné
údaje Objednávateľa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných
údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to
v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Vyhlásení o ochrane súkromia, ktoré je neopeliteľnou
súčasťou týchto VOP a ktoré je dostupné na webovej stránke www.kon-truss.sk v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia. - Odchylné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito VOP.
- Akékoľvek spory, ktoré medzi Zmluvnými stranami vzniknú, sa Zmluvné strany zaväzujú
riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa
Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, alebo dohodu o mediácii,
je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na
vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
V Galante dňa 1.2.2020
Spoločnosť KON – Truss, s.r.o.
